Force majeure

Épidémie, force majeure et marché public

Publié le : 18/03/2020 18 mars mars 03 2020


 

​Il y a heureusement peu d'exemples d'annulation d'un marché public en raison d'une épidémie.
En parcourant la jurisprudence, on trouve toutefois un arrêt du conseil d'État inédit au recueil Lebon en date du 3 mars 2010 rendu sous le numéro 323076.

La commune de Garges-lès-Gonesse demandait à une société l'indemnisation du préjudice lié à l'annulation d'un spectacle.

Les circonstances étaient celles d'une grande fatigue ayant atteint un artiste qui, en pleine tournée, avait dû, certainement à contrecœur, annuler un spectacle qu'il devait donner au bénéfice des habitants de cette commune.

Le contrat, comme c'est systématiquement le cas en la matière, indiquait qu'il serait suspendu résolu ou résilié de plein droit sans indemnité d'aucune sorte en cas d'accident indépendant des parties reconnu de force majeure nécessitant la fermeture de la plupart des salles de spectacles tels que notamment épidémie ou maladie dûment constatée d'un artiste.

Il est intéressant de constater que ce contrat prévoyait déjà l'hypothèse de l'épidémie comme ne permettant pas l'indemnisation des parties.

Mais ce qui nous intéresse dans ce dossier est particulièrement lié à la maladie de l'artiste lui-même.

La cour d'appel de Versailles avait estimé que l'état de santé de l'artiste relevait du cas d'une maladie dûment constatée, jugeant qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure à raison duquel ce contrat pouvait être résilié de plein droit sans indemnité.

Toutefois, le conseil d'État considère qu'en omettant de se prononcer sur le caractère imprévisible de l'événement lors de la conclusion du contrat et sur son caractère irrésistible lors de son exécution la cour avait insuffisamment motivé son arrêt.

L'on sait en effet que les caractéristiques de la force majeure telle qu'elle est équipée qu'elles sont édictées par le Code civil sont l'irrésistibilité l'imprévisibilité et l'extériorité.

L'article 1218 du Code Civil définit ainsi la force majeure :

"Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."

Dans la situation sanitaire que nous connaissons, engendrant des conséquences drastiques sur l'exécution des marchés publics, la force majeure est évidente, tant cette situation échappe aux parties liées par contrat, dans son imprévisibilité, son extériorité, et l'impossible maintien de l'exécution opérationnelle du contrat (la fameuse "irrésistibilité").

Comment agir car le contrat, s'il n'a plus d'exécution visible ne cesse pas pour autant de produire des effets ?

La garde du chantier relève de la responsabilité des entrepreneurs, car aucune réception n'est engendrée par cette situation, ni, dans la plupart des cas, de résiliation.

Il faut constater la situation, et attendre du gouvernement qui'il lève cette situation. Il n' y aura aucune conséquence financière pour l'entrepreneur, qui ne peut évidemment se voir imputer de pénalité de retard, car le chantier dans sa durée est mécaniquement prolongé.

La collectivité ne peut pas plus se voir reprocher quoique ce soit, et ne saurait supporter les évidentes conséquences financières que cette situation d'arrêt va faire naître chez tous les entrepreneurs.

C'est dans une relation franche, rapide et apaisée que les parties au contrat vont résoudre les difficultés qu'ensemble elles rencontrent du fait de cette exceptionnelle situation.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < 1 > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.